Басаргин — кондиционеры и бризеры+7 923 223-66-44

Условия монтажа (договор бытового подряда) — для частных клиентов

https://basarg.in/montazh-usloviya · Редакция от 02.11.2026

Исполнитель: ИП Басаргин Алексей Александрович, ИНН 221003089663, ОГРНИП 318547600106060. Заказчик: гражданин, заказавший монтаж для личных нужд. Применяются § 2 гл. 37 ГК РФ (бытовой подряд) и гл. III Закона «О защите прав потребителей».

  1. Где работаем: Новосибирск и область — кондиционеры, бризеры, электромонтаж; Красноярск — кондиционеры и бризеры; Омск — кондиционеры. В других городах монтаж не выполняем.
  2. Как заключается договор: заявка на сайте, в корзине («Добавить монтаж»), по телефону или в Макс → подтверждение исполнителя с составом работ, ценой и датой → договор заключён. Документ о заказе (наряд) направляется вам сообщением или выдаётся на месте.
  3. Цена: базовый монтаж — по прайсу на сайте на дату подтверждения. Что входит в базовый монтаж, указано на странице услуги (для кондиционера: замер, трасса до 3 м, кронштейны, отверстие, вакуумирование, проверка). Дополнительные работы — по прайсу и только с вашего согласия до их начала. Если на месте выяснится, что нужны работы дороже согласованной суммы, мастер сообщает об этом. Без вашего согласия цена не меняется (ст. 33 ЗоЗПП).
  4. Срок: дата и время согласуются в подтверждении. При просрочке по нашей вине вы вправе требовать неустойку 3% от цены работы в день, но не больше цены работы (п. 5 ст. 28 ЗоЗПП), и другие меры по ст. 28.
  5. Что нужно от заказчика: доступ к месту работ, свободное пространство, электропитание. Согласование с УК или ТСЖ (если нужно для фасада) — за заказчиком; можем помочь. Если доступа нет — переносим дату.
  6. Материалы: наши (по прайсу) или ваши. Если ваши материалы или оборудование непригодны или есть риск для качества — предупредим и вправе приостановить работу (ст. 716 ГК, ст. 36 ЗоЗПП).
  7. Приёмка: после работ проверяем систему во всех режимах и подписываем акт выполненных работ (бумажный или электронный). Скрытые недостатки можно заявить в течение гарантийного срока.
  8. Оплата: частные клиенты платят после выполнения работ картой или по СБП. Чек «Полный расчёт» (предмет — работа или услуга) отправляем на телефон или email. Предоплата за монтаж с частных клиентов не берётся.
  9. Гарантия: 3 года, если оборудование куплено у нас; 1 год, если оборудование не у нас или подключаем к чужой трассе. Подробнее — «Гарантийные условия».
  10. Отказ: вы вправе отказаться от монтажа в любое время до его окончания, оплатив фактически понесённые расходы (ст. 32 ЗоЗПП). Отказ до выезда мастера — бесплатно.
  11. Претензии: 3752556@mail.ru, +7 923 223-66-44, адрес для почты — ул. Сакко и Ванцетти, 108, бокс 1-64, Новосибирск, 630008.

Раздел B2B: договор подряда на монтаж с организацией или ИП (краткая форма)

ЗоЗПП не применяется; § 1 гл. 37 ГК РФ.

Договор подряда № ___ г. Новосибирск, «__» ______ 20__ г. ИП Басаргин Алексей Александрович (ИНН 221003089663, ОГРНИП 318547600106060), далее — Подрядчик, и ________ (ИНН ____, в лице ____, действующего на основании ____), далее — Заказчик, заключили договор:

  1. Предмет. Подрядчик выполняет монтаж оборудования ________ на объекте ________ по спецификации (Приложение 1), Заказчик принимает и оплачивает работы.
  2. Цена. ____ руб., НДС не облагается (АУСН). Цена твёрдая; дополнительные работы — по допсоглашению или согласованной смете.
  3. Оплата. 100% предоплата по счёту в течение 3 банковских дней с даты выставления. Подрядчик начинает работы после поступления денег. (Чек ККТ при безналичной оплате по счёту без предъявления электронного средства платежа не формируется — ч. 9 ст. 1.2 54-ФЗ, сверить редакцию. При оплате корпоративной картой или по QR чек оформляется.)
  4. Срок. Начало — в течение __ рабочих дней после оплаты и обеспечения доступа; окончание — ____.
  5. Приёмка. Акт (УПД) через ЭДО (Диадок, ID 2BM-221003089663-20180702094044733559300000000) или на бумаге. Заказчик подписывает или направляет мотивированный отказ в течение 5 рабочих дней. Если не сделал ни того ни другого — работы считаются принятыми.
  6. Гарантия. 3 года на монтаж оборудования, поставленного Подрядчиком; 1 год — на монтаж оборудования Заказчика или подключение к существующей трассе. Срок считается с даты акта. Не распространяется на повреждения от действий третьих лиц и нарушения эксплуатации.
  7. Ответственность. Пеня за просрочку — 0,1% от цены невыполненных работ в день, но не больше 10% цены. Ограничение ответственности Подрядчика — ценой договора (кроме умысла).
  8. Споры. Претензия, срок ответа — 10 рабочих дней. Затем — Арбитражный суд Новосибирской области.
  9. Реквизиты Подрядчика: ИП Басаргин А. А., ИНН 221003089663, ОГРНИП 318547600106060, адрес регистрации — по выписке ЕГРИП (здесь домашний адрес обязателен), р/с ………1344 в ПАО Сбербанк (полные реквизиты — в документе для подписания), 3752556@mail.ru.